📌 디스크립션 (요약)
건축공사에서 공사 지연 시 발생하는 ‘지체상금’에 대해 반드시 알아야 할 핵심 개념과 법적 기준, 청구 요건과 실전 팁까지 정리했습니다.
📌 목차
- 지체상금이란?
- 지체상금 약정 시 주의사항
- 지체상금 약정의 법적 효력
- 지체상금 면책사유는 어떤 게 있을까?
- 계약 해지 후에도 지체상금 청구 가능할까?
- 지체상금 액수는 어떻게 결정될까?
- ✅ 결론 및 실전 팁
🏗 지체상금이란?
건축 공사를 시작할 때, 건축주는 "언제 완공될까?"를 가장 궁금해하고, 시공사는 "얼마나 받을 수 있을까?"를 먼저 따집니다. 하지만 계획대로 공사가 진행되지 않고, 약속된 날짜를 넘겨도 완공이 안 된다면? 이때 등장하는 것이 바로 ‘지체상금’입니다.
지체상금이란, 시공사가 정해진 기간 내 공사를 마치지 못했을 때 건축주가 일정 금액을 청구할 수 있는 제도입니다.
📄 지체상금 약정 시 주의사항
지체상금을 청구하려면 반드시 ‘약정’이 있어야 합니다. 표준계약서에는 보통 이 내용이 포함되어 있지만, 직접 계약서를 작성할 경우, 아래 사항을 꼭 명시해야 해요:
- 지체상금율 (예: 1/1,000)
- 발생 조건
- 면책 사유
예를 들어 이런 경우에는...
A씨는 소규모 주택 공사를 진행하며 친구인 시공업체 대표 B씨와 계약을 맺었습니다. "친한 사이니까 대충하자"며 지체상금에 대한 조항을 뺐는데, 결국 공사는 3개월이나 지연됐고, 손해 배상을 받지 못했습니다.
⚖️ 지체상금 약정의 법적 효력
대법원 판례(1999. 3. 26. 선고 98다26590)에 따르면, 지체상금 약정이 있다면 공사가 지체되는 즉시 효력이 발생합니다. 즉, 공사가 지연된 사실만 입증되면 청구가 가능하죠.
만약 약정이 없다면, 건축주는 직접 손해를 입증해야 하므로 훨씬 복잡해집니다.
🌧 지체상금 면책사유는 어떤 게 있을까?
모든 공사 지연이 시공사의 잘못은 아닐 수 있습니다. 다음과 같은 경우엔 지체상금 청구가 어려워요:
- 건축주의 요청으로 공사가 중단된 경우
- 천재지변 (단, 예측 가능한 날씨 등은 제외)
만약 이런 상황이라면...
C씨의 상가 건축은 중간에 건축주가 설계 변경을 요청하면서 한 달 이상 지연되었습니다. 시공사는 이를 근거로 지체상금 청구를 면책받을 수 있었죠.
📉 계약 해지 후에도 지체상금 청구 가능할까?
공사가 지연되다가 도저히 더는 못 하겠다고 생각해 계약을 해지할 수도 있습니다. 이 경우에도 지체상금 약정이 있다면 청구는 가능합니다.
대법원(2012. 10. 11. 선고 2010다34043)은 이렇게 말합니다:
"시공자의 귀책사유로 계약이 해지되었든, 건축주의 귀책사유로 해지되었든 지체상금 약정은 유효하다."
다만, 이때는 시공사가 계속 공사를 했다면 완공 가능했을 시점까지의 지연 기간을 기준으로 계산합니다.
💸 지체상금 액수는 어떻게 결정될까?
약정한 지체상금율이 곧바로 인정되는 것은 아닙니다. 법적으로는 이 금액이 ‘손해배상액의 예정’으로 해석되기 때문에, 너무 과도하면 감액될 수 있어요.
감액 여부는 다음을 기준으로 판단합니다:
- 계약 목적, 동기
- 채무자의 위반 경위
- 경제 상황
- 사회 통념상 납득 가능한지 여부
실제로는...
법원은 "사회인이 보기에 과하다" 싶으면 금액을 깎을 수 있다고 했습니다(2013다213090).
✅ 결론 및 실전 팁
공사 지연으로 인한 피해를 막으려면, 도급계약 단계에서부터 지체상금 약정을 꼼꼼히 해야 합니다. 그리고 공사 도중 지연이 발생했다면, 시공자의 귀책인지, 면책사유는 없는지 철저히 따져야 하죠.
또한 지체상금이 너무 과도하지 않다는 점도 함께 주장하는 것이 중요합니다. 분쟁 발생 시, 전문가 상담은 필수! 🧑⚖️
📌 관련 내용은 참고사항일 뿐이며, 정확한 내용은 전문 전문가와 상담하시길 권장합니다. 🙏
(위 내용은 건설분쟁 No.1 로펌 법무법인 화인의 콘텐츠를 읽기 쉽게 재가공하여 만든 포스팅입니다.)
02-523-3200
법무법인화인
국내 최고의 독보적 건설분쟁 전문로펌
xn--v92b7yba262ia739t.com
'건설분쟁' 카테고리의 다른 글
| 🔥 계단실 철재문, 무조건 방화문 시공해야 할까? 건축법으로 따져보자! (1) | 2025.04.08 |
|---|---|
| 🏗️건설업 등록 없이 하도급? 대법원이 말하는 결정적 기준! (0) | 2025.04.07 |
| 🏡전원주택, 타운하우스 건축할 때 꼭 알아야 할 문제점과 해결법! (0) | 2025.04.06 |
| 🏢시공사가 공동분양자? 하자담보책임의 함정, 미리 알아두세요! (0) | 2025.04.05 |
| 📃하도급계약서, 부당특약일까 아닐까? 꼭 짚고 넘어가야 할 판단기준! (0) | 2025.04.04 |